機械加工合同書(經典11篇)。

隨著法律觀念的日漸普及，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編幫大家整理的機械加工合同范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

機械加工合同書 篇1

委托方：(以下簡稱甲方)

承攬方：(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經友好協商，就乙方承攬甲方加工業務所涉的有關內容，達成如下條款，以資雙方共同遵守：

一、乙方擬承攬甲方的產品加工業務，承攬期間，乙方將以自己的人員、設備、技術完成加工業務。

二、合同期限：暫定一年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日。期限屆滿，雙方可以順延期限。

三、本合同系雙方之間建立加工承攬業務的框架合同，具體的操作程序如下：

1、甲方有外協加工業務，通知(一般以電話通知)乙方，乙方應在接到通知天內到甲方，乙方確認其能夠按甲方要求(包括交貨時間、質量等)完成加工業務的，應派人到甲方接收待加工工件(或原材料)，辦理交接手續，在《外加工通知單》及工藝質量文件上簽字確認(如有特殊工藝質量要求，雙方可另行簽訂書面協議)。《外加工通知單》、工藝質量文件等系雙方的結算依據，同時《外加工通知單》作為乙方的簽收憑證。

2、完成加工業務后，乙方應制作(或填寫)送貨單，將送貨單及與送貨單數量相符的加工件(及鐵屑等)送至甲方，堆放在甲方指定地點，并按照甲方的要求對產品進行標識。

3、甲方工作人員根據乙方送貨單數量進行數量點清，并對乙方交貨的數量進行簽收，但數量簽收不作為雙方結算加工費的依據。

4、甲方檢驗人員在乙方交付工件后三個工作日內對產品的外觀質量(如尺寸、表面情況)等進行檢驗，并在交貨單上簽字，甲方倉庫人員憑甲方檢驗人員的檢驗憑證，對合格的加工工件予以入庫，并向乙方開具入庫憑證或在送貨單上簽字。

四、工件交付在甲方進行，在途責任及費用由乙方承擔。

五、保證金及加工費標準。

1、若乙方系首次承攬甲方加工業務，應在接收第一批代加工工件時，向甲方交納保證金，保證金在個月后視乙方履行合同的情況歸還。

2、若乙方在甲方留存足額加工費，則乙方所留存的加工費即作為保證金。

3、保證金金額不低于_______元，不足部分乙方應及時補足。若乙方違約或給甲方造成損失，相關違約金或損失甲方可直接在保證金中扣除。

4、加工費按甲方《外協加工費結算規定》進行結算，甲方《外協加工費結算規定》見附件。如有特殊加工要求，價格另行結算的，雙方另行就加工費達成補充協議。

六、甲方權利、義務：

1、按照約定支付加工費。

2、對于乙方的加工的`進度及質量進行跟蹤及監督，若乙方未按要求履行加工義務，甲方可以單方面解除本合同。

3、合同期間，甲方有權與乙方以外的其他單位發生加工業務。

七、乙方權利、義務：

1、按照《外加工通知單》、加工圖紙的要求完成加工業務，并且遵守甲方的《外加工管理制度》。

2、按時、保質完成加工業務，禁止將承攬的業務轉發給第三方完成。

3、對在加工過程中所獲悉的甲方的商業秘密及技術秘密(包括圖紙等)必須予以保密，且在完成每件加工業務后，將圖紙等資料隨工件交還甲方，未經甲方書面同意，不得復印、復制。

4、乙方人員到甲方公司，須遵守甲方的規章制度，否則由此所致的一切損害均由乙方承擔。

5、乙方在工件加工前，應當檢查待加工工件的外觀、尺寸、所標明的材質、工作令號、件號是否與《外加工通知單》及加工圖紙相符，若不相符，則應立即通知甲方。若由于乙方怠于檢驗就加工，后續所發生的損失，由乙方承擔。

6、乙方對于所加工工件的內在質量保證期為自交貨之日起兩年，在保質期內，甲方因乙方所加工的工件存在質量問題(無論甲方或其客戶是否使用)所致的損失(包括但不限于工件本身的材料費、加工費、運費等)均由乙方承擔。甲方檢驗人員對工件的檢驗不能免除乙方因加工工件存在質量問題所應承擔的責任。

八、加工費的支付：

乙方每月月底憑《外加工通知單》及有甲方檢驗人員和庫管簽字的《委托

加工送貨單》到甲方財務進行結算，根據結算確定金額開具相應的增值稅發票，甲方在收到發票后90個工作日內付款。

九、違約金及損失計算：

1、若乙方逾期交貨，每逾期一天，支付違約金1000元，逾期超過十天的，自第十一天起，每天支付違約金_______元。

2、乙方必須按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工，若乙方未按照甲方的工藝要求、質量要求進行加工的，按所加工工件成本價格的5%--30%支付違約金。因質量問題給甲方造成損失的，另行賠償損失(損失計算按本條第3、4款計算)。

3、對于加工存在質量問題的工件，可以返工的，所有返工費用(包括運輸費)均由乙方承擔，且因返工造成延期交貨的，乙方另行按本條第一款的約定支付違約金。

4、對于存在質量問問題報廢的工件(鍛件補焊即視為報廢)，乙方應賠償甲方的全部損失，損失計算方法如下：原材料損失(按工藝下料重量計算)+工件交付乙方前所產生的加工費(加工費標準按合同附件進行結算)+甲方向客戶支付的違約金及賠款+預期利潤(按工件價格20%計算)-報廢工件殘值(按該材質市場廢料價格折算)。

十、其他：

1、合同附件：《外協加工費結算規定》。

2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字或蓋章后生效。

甲方：乙方：

授權代表：授權代表：

日期：日期：

機械加工合同書 篇2

甲方：************公司 乙方：************公司

甲乙雙方經友好協商，在平等、利益共享的基礎上，就甲方委托乙方生產加工產品事宜簽訂本協議。本協議是甲乙雙方進行委托受托加工業務的總體原則性協議，雙方同意本協議適用于甲方與乙方的所有委托加工業務程序，除非雙方另有約定。

二、產品成份

同雙方確認的樣品，同產品標準*********

三、原料 四、包裝

產品內外包裝材料由甲方負責采購并提供給乙方，乙方負責保管。

五、價格

a) 產品價格按乙方向甲方提供的加蓋乙方公章的價格表執行。

b) 乙方調整產品價格，應于調整價格生效日前以書面形式通知甲方。

六、質量

a) 乙方提供的產品應嚴格遵循國家標準和工藝基準，符合《食品衛生法》相關規定。

b) 乙方應嚴格按照雙方確認的產品工藝和要求進行生產。

c) 乙方在交貨時應向甲方提供由第三方檢測機構出具的產品檢疫、檢測合格報告，該 檢測報告至少應每半年更新一次。

七、訂貨

a) 甲方應于每月20日前向乙方提供下月的產品預估生產量，以便乙方備貨組織生產。

b) 甲方最遲應在產品到貨期前半個月向乙方下訂單訂貨。

c) 甲方須在訂單中直接表明所訂購產品的名稱、規格、數量、交貨時間和交貨地點等 項目。

八、運輸

乙方負責安排冷藏運輸車輛運送產品，運費由乙方承擔。

九、產品驗收

a) 產品由甲方在收貨地點驗收，方式為抽檢。標準依據雙方確認的樣品和國家標準。

b) 甲方在收到貨物后5天內對產品不提出異議，視為認可；乙方除質量問題外將不接 受退換貨。

c) 保質期：貨到甲方收貨地點的時間應為：從產品生產日期起60天內，因甲方原因 要求推遲交貨的情況除外。

d) 產品送到甲方倉庫后，因運輸、貯存、搬運等原因造成的產品質量問題，乙方不承 擔責任。

e) 乙方提供給甲方的產品包裝正常破損率為2%，在此范圍內，乙方向甲方提供產品 包材以便甲方更換破損包裝。

十、貨款結算

a) 結算方式：雙方視情況選擇以下方式

現金：款到發貨

易貨：甲方按委托加工訂單貨值向乙方提供等值貨物，易貨的品種、價格和數量由雙方在下訂單前書面確認。

b) 甲乙雙方就易貨的貨物互開增值稅發票，甲方增值稅稅率為13%，乙方增值稅稅率 為17%。

十一、 知識產權與保密協議

a) 甲方委托加工的產品和包裝為甲方專用，未經甲方同意，乙方不得仿冒或銷售給其 他客戶。

b) 雙方同意合作的所有相關信息，如：技術、工藝、配方、營銷、價格等由雙方嚴格 保密。

c) 雙方應采取必要措施保證其員工無論是在職中還是離職后均承擔同等的保密義務。

d) 本協議變更、解除和終止后保密條款對雙方仍有約束力。

十二、 違約責任 乙方違約責任

a) 乙方提供給甲方的產品未達到產品品質要求的，甲方有權要求退換貨，乙方應承擔 由此產生的相應費用。

b) 乙方不能在約定時間內按時交貨造成甲方銷售困難的`，乙方應承擔由此造成的甲方 損失。

c) 因乙方原因造成產品質量事故或食品安全問題的，由此造成的損失由乙方承擔。

d) 未經甲方許可，乙方擅自將產品或包材銷售、轉讓給第三方或者向第三方透露產品價格、工藝基準等信息，甲方有權解除協議，并要求乙方賠償由此造成的損失。 甲方違約責任。

1． 因甲方原因造成乙方不能按時安排生產影響按時交貨的，甲方自行承擔損失。

2． 未經乙方許可，甲方私自向第三方透露產品價格、工藝基準等信息，乙方有權解除協議，并要求甲方賠償由此造成的損失。

3． 除不可抗力的原因及協議另有規定外，甲方未按協議規定日期結算，視為甲方逾 期付款，應按中國人民銀行同期利率承擔滯納金。

十三、 不可抗力

任何一方由于不可抗力或雙方同意的其它特殊原因，以至直接或間接造成任何遲延或無法履行本協議全部或部分條款時，另一方不得提出索賠要求。有關一方應在事故發生后三天內以書面形式通知另一方，并提供當地有關機構的證明文件證明不可抗力的存在，方可允許遲延履行、部分履行或不履行。 十四、 協議的變更與續簽

1． 本協議有效期為兩年，自簽字之日起生效。

2． 任何一方要求變更或解除協議時，應提前30天以書面形式通知對方，在雙方未達 成新的書面協議之前，原協議仍然有效，應繼續執行。

3． 甲乙雙方應于本協議到期日前30天共同協商是否續簽合作協議。

十四、其它

1． 本協議如有未盡事宜，須經雙方共同協商做出書面補充協議，補充協議與本協議 具有同等法律效力。

2． 凡有關協議或執行協議而發生的一切爭執，雙方友好協商解決；協商不成，雙方 同意提交申述方所在地區法院解決。

3． 協議附件是本協議組成部分，與本協議具備同等法律效力。

4． 本協議正本一式兩份，雙方各執一份，副本兩份，雙方各執一份。

甲方：************公司 乙方：************公司 （簽章）（簽章）

地址： 地址：

代表人： 代表人：

簽訂時間：年月日

機械加工合同書 篇3

承攬方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

代表人：____________

職務：____________

定作方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、加工成品編號名稱規格單位數量備注

二、加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

三、技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

四、價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

五、驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

六、交貨的時間和地點

1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

七、包裝要求及費用

負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任____。

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的`責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

八、定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

九、不可抗力

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

十、糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（_____）項處理：

1、向仲裁機關申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：________________代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________代表人：________

____年____月____日

機械加工合同書 篇4

甲方：

乙方：

甲、乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發展的原則，經友好協商一致，就雙方合作取得區域礦山探礦權、采礦權及合作開采事宜，簽訂本協議書。

第一條 合作事項

甲、乙雙方共同出資，合作取得 區域礦山探礦權、采礦 權，以及取得采礦權后共同開采（具體詳見探礦、采礦許可證）。

第二條 合作期限 雙方合作期限自本協議簽訂之日起至該礦產資源枯竭止。

第三條 合作方式

1、雙方同意以甲方名義申請取得 區域礦山探礦權，甲方負責辦理申報審批手續。乙方負責該礦山當地鄉鎮、村委會及村民的`協調工作（包括征山、征地事項）；

2、雙方同意：甲方占該礦山 %的股份，乙方占該礦山 股 份；前期投入資金及追加投資，均按各自所占礦山股份比例出資。

3、取得探礦許可證后，為更好勘查、開采該礦山，雙方同意設立新公司，公司股權甲方占 %、乙方占 %。同時，雙方將以甲方名義取得的探礦權轉至新設立公司名下；之后，雙方以新設立公司名義取得采礦權及開采礦產資源。

第四條 經營管理

1、雙方為取得探礦權而投入資金暫由甲方管理，但所需花費、財務支出共同溝通達成一致，避免造成不必要的浪費及誤會。同時，乙方有權對甲方財務情況隨時了解和督查。

2、雙方各派一名股東參與管理（具體以新公司公司章程為準），其余工作人員可在社會上進行招聘；

3、雙方聯合制定礦山及新公司各項管理制度，并嚴格遵照執行。

第五條 盈余分配

雙方同意：利潤分配及虧損承擔按所占股份比例執行，雙方前期費用在礦山開采利潤中優先歸還。

第六條 違約責任

本協議生效后，甲、乙雙方未按約定履行任何一項義務，均視為違約，違約方必須賠償另一方因此造成的一切經濟損失，并支付守約方違約金 萬元人民幣。

第七條 爭議解決

本協議在履行過程如發生爭議，雙方應協商解決；協商不成，向 所在地人民法院提起訴訟。

第八條 其他

1、本協議壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。

2、本協議自雙方簽章之日起生效。

甲方（簽章）： 乙方（簽名）：身份證號

年 月 日 年月日

機械加工合同書 篇5

甲乙雙方根據友好協商，制定零件加工協議事項如下：

一：機床加工工時計算方式；

二、圖紙及技術資料的題供：

1）．乙方按照甲方要求負責零件加工；

2）.乙方所需零件加工圖紙資料由甲方提供給乙方使用。

三、技術要求以及質量要求：

1）、乙方必須按甲方提供的圖紙及要求制造，保證零件符合要求的`制件；

2）、乙方必須按照制作要求進行加工

四、制造工期：

1）、根據雙方協商，定義加工完成工期

五、交貨地點：

1）乙方根據甲方要求，送貨到廠；

六、零件加工制作費用的支付：

1） 零件合格后，開票當月結款；

七、本協議一式二份，甲乙雙各持一份，具同等法律效力。

甲方（公章）： 乙方（公章）： 公司名稱： 公司名稱： 法人代表： 法人代表： 甲方代表（簽字）： 乙方代表（簽字）： 電話：電話：

傳真：傳真：

日期： 年 月 日日期： 年 月1 日篇三：零配件加工協議書

委托加工協議書

加工單位：淮安華能電力工程有限公司

委托單位：楚州區寶龍電熱器廠

機械加工合同書 篇6

甲方（需方）：

簽訂地點：

乙方（供方）：

簽訂時間：_______年_______月_______日

第一條：加工物

第二條：產品質量符合雙方技術人員認可的質量標準及圖紙要求。

第三條：乙方發現甲方提供的'圖紙、技術要求不合理的，應在壹日內向甲方提出書面異議，

甲方應在收到書面異議后壹日內答復。最終由雙方技術人員簽字確認方案及加工圖。

第四條：隨附必備品、配件、工具及數量：無

第五條：乙方按甲方的時間要求供貨，于_______年_______月_______日開始供貨。

第六條：由乙方送貨至北京市內甲方指定地點，運費由負責；由甲方負責卸車并承擔相應費用。

第七條：產品數量、外觀質量異議期限：由雙方有關人員在乙方廠內對產品質量進行驗收，

并由甲方填寫產品驗收單后由乙方出具模板合格證及原材料材質報告單。

第八條：乙方負責首次模板組裝時的現場技術指導，保證在接到甲方要求售后服務的書面傳真通知后24小時內到現場進行售后服務。

第九條：結算方式

_____________________

第十條：違約責任

1、因乙方原因逾期交貨，每逾期一天，乙方支付給甲方1％的違約金；

2、甲方逾期付款，按每日1％向乙方支付延期付款違約金。

3、甲方違反合同約定拒絕接貨的，應當承擔由此給乙方造成的損失。

4、貨到甲方指定地點后，甲方應及時安排卸車，因甲方原因造成車輛擱置時間過長（指車輛到達現場后超過4小時及以上）而產生的費用由甲方承擔。

第十一條：產品供齊，貨款全部付清，解除本合同。

第十二條：發生糾紛由雙方協商解決，協商不成時由北京市通州區人民法院管轄。

第十三條：其它約定事項

和實際發貨單數量為結算依據；另以設計方案及設計重量清單為合同附件；本合同一式肆份，

雙方各執兩份，簽字蓋章后生效。

需方：（蓋章）

供方：（蓋章）

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

郵編：郵編：

機械加工合同書 篇7

甲方：

乙方：__商貿中心

經友好協商，就乙方委托甲方加工茶葉達成以下協議：

一、乙方委托甲方加工茶葉的品種及價格：

(一)名稱：花茶、綠茶

(二)樣品編號：

(三)品質特征：

二、數量：10噸/品種

三、包裝形式：散裝或者用乙方指定的'包裝

四、交貨時間：每季度交貨一次。

五、交貨地點：北京

六、交貨及驗收：貨到以乙方簽字收貨為準

(一)驗收地點：

(二)驗收人員：

(三)驗收依據：

七、付款方式：根據甲方經營情況可以：預付、現付、或年度內全部結清。

八、違約處理：

(一)交貨時間：

(二)價格：

(三)數量：

(四)品質：

(五)包裝及凈重：

九、__年，同一品種，乙方保持委托最少兩家廠(場)家生產的權利。根據實際合作情況，確定今后長期的合作計劃。

十、本協議一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。甲、乙方如有違約，應友好協商，協商不成，由北京市法院裁決。

甲方：

乙方：

年 月 日

機械加工合同書 篇8

委托方（以下稱甲方）：_________________________________

開發方（以下稱乙方）：_________________________________

乙方必須使用甲方提供規定的原材料，乙方應在____________年____________月____________日將____________成品交甲方檢驗合格完成，甲方提供乙方使用的原材料與實際單耗為標準。

一、委托加工項目

1、委托加工產品：___________________

2、數量：以甲方下單為準。

3、單價：___________________

4、交貨期限：按乙方接單日起____________天內交貨。具體時間以訂單為準。

5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。

二、質量要求及技術標準

1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工，參照生產通知單、樣衣、工藝制單為標準，于____________年____________月____________日制作出大貨樣衣，經甲方確認后封樣，該樣品由甲方保存，方可大貨生產。

2、技術標準按照《企業質量問題細則》見附件及國家標準。如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的，按國家標準執行。

三、乙方對質量負責的范圍及局限

1、____________規格的確認。

2、____________特殊工藝的確認。

3、____________工藝的確認。

4、其他質量問題的確認。

5、回修率不能超過____________總生產量，如有超過范圍按每件扣款____________元。

四、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1、甲方提供____________款式、標志圖案等紙樣的技術資料。

2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

3、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

五、包裝要求及交貨地點、運輸方式

1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝。

2、甲方指定交貨地點____________

3、運輸方式為____________運費由____________負擔。

六、結算方式

1、在乙方檢驗合格交貨后，____________天后由乙方提供領料單、合同書、交貨清單交給甲方。

2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為：________________________

銀行戶名：_____________________

七、違約責任

1、乙方必須嚴格按照雙方規定的'時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付價款總值____________的違約金。

2、乙方若制造假冒產品，給甲方造成損害的，應當承擔損害賠償責任，賠償金額為人民幣____________萬元，甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰。

3、乙方由于保管不善，致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的，應當賠償甲方因此而造成的損失。

4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權要求乙方返還相關資料，并視實際情況要求乙方承擔賠償責任。

5、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標，未達到質量要求、技術指標，乙方向甲方支付產品報次賠償金____________成本價。

6、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產品，甲方有權解除合同，乙方應當按該批產品總金額的____________支付違約金。

7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系，乙方若有此行為，甲方有權終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權追究其違約法律責任。

甲方（公章）：_____________________________

乙方（公章）：_________________________________

______________年_____________月___________日

機械加工合同書 篇9

本保健食品委托加工合同書由下列各方于 年 月 日在 市訂立，本合同各方當事人，

甲方：

法定代表人：

住址：

郵編：

聯系電話：

乙方：

法定代表人：

住址：

郵編：

聯系電話：

甲乙雙方本著互惠互利、共同受益的原則，經過友好協商，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，就保健食品委托加工事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。

第一條 委托加工產品名稱、加工工序范圍和產品規格 委托生產產品名稱：

第二條 委托生產的工序范圍

乙方嚴格按甲方提供的生產工藝從原料與輔料進行生產制造、內包、外包的整個過程(混合、插囊、壓板/裝瓶、包裝、裝箱、打包)進行組織生產，生產過程中由甲方派技術人員及質量管理員配合乙方指導和監督整個生產過程直至生產處合格產品，由乙方負責提供產品生產記錄和檢驗報告。

工藝要求：

產品生產各工序要求：按甲方提供的產品生產工藝執行。

第三條 物料驗收

甲方提供的原料、輔料、包裝材料在乙方倉庫進行核查并對數量進行清點、驗收。乙方向甲方提供驗收入庫單，乙方每月底向甲方提供原料、輔料、包裝材料余料清單，以便甲方做生產成本核算用。

第四條 成品驗收

甲方根據乙方提供的生產記錄及乙方檢驗結果進行收貨驗收，驗收數量由雙方進行確認，合格的產品由甲方負責運輸，并由乙方向甲方提供本批產品合格產品出庫單及生產記錄和檢驗報告單。鑒于原料、輔料、包裝材料由甲方提供，并負責質量情況，乙方檢驗報告單只負責乙方生產過程中水分、裝量等的控制和成品常規微生物限度的控制，其他項目由甲方負責。

同時聲明：裝車前的產品一切毀損風險由乙方承擔，產品裝車后，產品的一切毀損風險責任由甲方承擔。

第五條 加工單價及付款方式

插囊及包裝：

產品驗收合格后，先付款后提貨，乙方收到款后向甲方出具增值稅發票。

第六條 雙方應遵守

6.1 甲方負責提供加工所需的所有原料、輔料、包裝材料以及相關的工藝技術資料，乙方提供加工所需的場地、設備、人員和能源，保證按甲方的要求和出產品的時間組織生產。

6.2 甲方必須向乙方提供《衛生許可證》、《營業執照》代加工產品的生產批準文號的復印件，乙方必須向甲方提供《衛生許可證》、《生產許可證》、《營業執照》的`復印件，甲方有權在包裝盒上打印委托生產廠家乙方的廠名全稱、生產許可證號。

6.3 為便于甲乙雙方生產的合理安排，甲方進行一批產品加工時，提前5天內以書面或口頭形式向乙方提出加工計劃，乙方須于收到甲方提出計劃之日起3日內給予回復并安排生產計劃。

6.4 甲方在乙方回復并安排生產計劃后的5天內將本批生產所需物料送到乙方倉庫進行備料。

6.5 物料的質量檢驗和控制：加工所學的原料、輔料由甲方負

6.6 物料的運輸和交接：委托加工所需的物料、加工后的產品運輸由甲方負責，盛裝容器由甲方負責提供;特殊情況下，如需使用乙方的容器須保證在5個工作日內歸還乙方，物料交接雙方現場進行交接，對質量和數量有異議者可拒絕交接。

6.7 技術資料的提供與保密：甲方須向乙方提供有關加工產品的加工工藝、條件等信息，乙方須對甲方提供的材料予以保密，乙方如私自泄露甲方的工藝、技術等信息，需賠償由此造成的甲方的全部損失。

6.8 根據雙方的協商結果，甲方每批加工物料的投料量不得低于 kg(以每次投料的各種原輔料總量計)，甲方承諾在乙方進行的代加工，合同期間產品不得在其它廠家加工，如果出現此情況而造成的損失乙方不承擔任何責任。但乙方必須保證在甲方要求的時間內交付合格產品，否則甲方有權在其它廠家加工。

6.9 生產記錄的填寫與保管：生產記錄與檢驗報告由乙方在交產品時一同提供給甲方，乙方應如實填寫批生產記錄，當批生產結束及時交甲方技術人員進行審核與保管，如出現生產記錄或物料由于乙方原因造成不合格的情況，甲方有權拒絕驗收。

第七條 雙方責任

7.1 如果由乙方的原因(如不服從甲方技術人員的指導、工藝設

7.2 如果出現不可抗拒因素，如突然停電、自然災害、戰爭等導

第八條 其他約定事項

8.1 合同期內甲乙雙方任意乙方提出修改合同條款，可以補充合

8.2 本合同的有效期限為：

第九條 不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或延遲履行本合同，應自不可抗力事件發生之日起三日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并至事件發生之日起三十日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或延遲履行的證明。

第十條 爭議的解決

本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

本合同雙方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果協商為達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十一條 生效條件

本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。 本合同一式兩份。甲乙雙方各一份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

機械加工合同書 篇10

甲方：

乙方：

經雙方友好協商，甲方委托乙方生產一批：

1.乙方必須按照甲方的交貨時間和數量交入甲方倉庫(費用乙方承擔)否則由此造成的損失由乙方承擔。超過規定的交貨時間，貨款或加工費2個月后付款。超過1天，扣加工費的5%，2天扣10%，以此類推。

2.乙方必須嚴格按照甲方提供的樣衣及制作要求進行操作，乙方必須對產品的質量完全負責，乙方在生產車間必須把質量控制好，以免返工重檢，甲方對產品檢驗時，如果發現返工比例在8%以上，只結算貨款或加工費的80%，針織只允許翻工比例在6%，梭織返工比例允許在4%。

3.甲方在收貨時發現無可挽救的質量的問題，扣貨款的一半，到客戶無扣款后再付給乙方。

4.甲方在收到乙方的成品后進行檢驗，對于不合格產品，甲方有權拒收，由此產生的后果由乙方負責。殘次品將由生產單位承擔經濟責任。

5.成品交到甲方倉庫，如發現線頭沒剪干凈，由甲方安排人員剪。所產生的費用由乙方承擔，每件扣加工費0.50元。

6.乙方在生產前送三套產前樣給甲方跟單人員確認，封樣方可生產。

7.付款方式：所有產品經甲方檢驗合格后結算之日起二個月內付清，但盡量提前付給。

8.乙方應及時配合把返工的'產品返好，通知在10小時內沒來洋森返工，或拉回去返工的，每套按1元雇工人返工，返工費用由乙方承擔。

9.乙方應按公司發貨數量交貨，如有少數或次品，每件/套按出廠價扣款。

10.此合同一式兩份，經雙方簽字后生效。

11.此合同項下的加工制作單為本合同不可分割的一部分。

12.簽約時間20__年。

甲方（供應方）：_____________乙方（加工方）：_____________

地址：_____________________地址：______________________

授權代表：__________________授權代表：__________________

公司蓋章：___________________公司蓋章：___________________

日期：______________________日期：_____________________

機械加工合同書 篇11

合 同 書

買方（甲方）：有限公司 合同編號：

賣方（乙方）：有限公司 簽訂合同時間： 年 月 日

為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。

一．設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額

二．技術標準及售后服務：（乙方對產品質量負責的.條件和期限）

1．甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應

2．乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置制作加工裝配 不得更換配置

3．乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試

4．安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓

5．設備的質量保證期為一年，在質量保證期內，設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場，及時排除故障迅速恢復生產，在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換，乙方技術人員將不定期到設備現場了解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法

6．乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以后維護及更換零配件將收取相關費用

三．交貨時間：

自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內安裝調試完畢交付使用

五．驗收：

安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗

收手續

六．設備交付及運輸方式：

1、交貨地點： 有限公司

2、運輸方式：汽車公路運輸

3、運輸費用：由乙方承擔

4、貨物風險：自貨物運至甲方工廠安裝現場后轉移至甲方，在此之前之一切風險由乙

方承擔

七．設備付款方式：

1．支付方式：銀行轉帳支付

2．支付時間：1.合同簽訂后，甲方支付合同總額40%為定金；

2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進

度款；

3.余款雙方驗收完成后，一個月內付清。

3．開票時間： 驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發票

八．人力不可抗力

本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可

抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明后,雙方協商解決,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任

九.保密條款

甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等

十.解決合同糾紛方式:

1. 本合同經雙方簽章后生效,并保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本著相

互諒解的態度協商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。

2．若協商不妥，則到原告方人民法院起訴

3．違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。

十一.其它

1. 本合同經雙方代表簽字蓋章后即生效

2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份

甲 方： 乙 方：

代 表： 代 表：

聯系人： 聯系人：

電話/傳真： 電話/傳真：

日 期： 年 月 日日 期：年月日

開 戶： 開 戶：中國農行灌口分理處 開戶名稱： 開戶名稱：廈門豐力機械有限公司 帳 號 帳 號： 304001040007099